§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Berk GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer") und ihren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Fördertechnik, Modernisierung, Wartung, Montage und Edelstahl-Metallbau. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
§ 2 Angebot und Vertragsschluss
Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder durch tatsächlichen Beginn der Leistungserbringung zustande.
§ 3 Leistungsumfang
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung. Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.
§ 5 Lieferung und Leistung
Lieferzeiten und Termine sind grundsätzlich unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart. Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen sowie unvorhergesehene Hindernisse berechtigen den Auftragnehmer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben.
§ 6 Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Übergabe bzw. Inbetriebnahme der Leistung. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit oder bei natürlicher Abnutzung. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Übergabe schriftlich anzuzeigen.
§ 7 Haftung
Der Auftragnehmer haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.
§ 8 Eigentumsvorbehalt
Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers (68519 Viernheim). Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Stand: 04/2026 · Berk GmbH, August-Bebel-Str. 39, 68519 Viernheim
Note: This is a courtesy translation. The German version is legally binding.
§ 1 Scope
These General Terms and Conditions (GTC) apply to all contracts between Berk GmbH (hereinafter "Contractor") and its customers (hereinafter "Client") regarding the provision of services in the areas of conveyor technology, modernization, maintenance, assembly and stainless steel metalwork. Deviating conditions of the Client are not recognized unless the Contractor has expressly agreed to their validity in writing.
§ 2 Offer and Conclusion of Contract
Offers are without obligation. A contract is only concluded by written order confirmation from the Contractor or by actual commencement of service provision.
§ 3 Scope of Services
The scope of services results from the written order confirmation. Subsidiary agreements, changes or additions require written form to be effective.
§ 4 Prices and Payment Terms
All prices are subject to the applicable statutory value-added tax. Invoices are payable within 14 days of the invoice date without deduction. Default interest at the statutory rate will be charged in case of late payment.
§ 5 Delivery and Performance
Delivery times and dates are generally non-binding unless expressly agreed otherwise in writing. Force majeure, strikes, lockouts and unforeseen obstacles entitle the Contractor to postpone delivery for the duration of the impediment.
§ 6 Warranty
The warranty period is 12 months from handover or commissioning of the service. Defect claims do not exist for only insignificant deviations from the agreed quality, for only insignificant impairment of usability, or for natural wear and tear. Obvious defects must be reported in writing without delay, but no later than within 7 days of handover.
§ 7 Liability
The Contractor is liable for intent and gross negligence in accordance with statutory provisions. In case of simple negligence, the Contractor is only liable for breach of essential contractual obligations, limited to foreseeable, contract-typical damage. Any further liability is excluded.
§ 8 Retention of Title
All delivered goods remain the property of the Contractor until full payment.
§ 9 Place of Performance and Jurisdiction
Place of performance and jurisdiction for all disputes arising from this contractual relationship is — to the extent legally permissible — the registered office of the Contractor (68519 Viernheim, Germany). German law applies exclusively, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
§ 10 Severability Clause
Should individual provisions of these GTC be or become invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions.
Status: 04/2026 · Berk GmbH, August-Bebel-Str. 39, 68519 Viernheim, Germany
